ОБРАЗЕЦ договора переработки нефти

ДОГОВОР ПЕРЕРАБОТКИ № _

г. _ __ __________20 г.

___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании _, с одной стороны, и
__________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании __, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик обязуется своими силами и средствами поставлять Подрядчику давальческое сырье (в дальнейшем по тексту — «Сырье»), а Подрядчик обязуется принимать такое Сырье, выполнить работы по переработке Сырья с целью изготовления из него нефтепродуктов (в дальнейшем по тексту – «Продукция»), а также обеспечить отгрузку Продукции по указанным Заказчиком реквизитам в соответствии с пунктом 1.1 Договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги Подрядчика. Затраты на услуги, связанные с подачей-уборкой железнодорожных цистерн с давальческим сырьем или продукцией Заказчика со ст. _ на подъездные пути Подрядчика и наоборот, Заказчик обязуется их оплатить, при условии документального подтверждения (Акт общей формы, счет-фактура и т. д).
1.2. Право собственности на Сырье на каждом этапе его переработки, а также на произведенную из него готовую Продукцию принадлежит Заказчику и не переходит к Подрядчику.
1.3. Качество, ассортимент Сырья и Продукции, количество и сроки поставки Сырья и Продукции, величина (процент) норматива выхода годной продукции из единицы исходного Сырья по каждой марке, сорту, получаемой Продукции, порядок возмещения сверхнормативных потерь Сырья при его переработке, условия и график поставки Сырья и Продукция, а также условия по распределению транспортных расходов определяются Сторонами в ежемесячно подписываемых Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Подписание ежемесячных дополнительных соглашений осуществляется Сторонами не позднее 20 числа месяца предшествующему месяцу изготовления Продукции.
Кроме того, в ежемесячно подписываемых Дополнительных соглашениях устанавливается учетная стоимость каждой партии поставляемого Сырья.
1.4. Расходы, связанные с приемкой Сырья, отгрузкой Продукции, расходы на осуществление экспертной оценки количества и качества Сырья и Продукции, расходы, связанные с хранением Продукции с момента ее приемки в резервуарный парк в объемах равных процентному соотношению объемов переработки давальческого Сырья Заказчика к общим мощностям переработки входят в стоимость оказываемых по настоящему Договору и отдельно не оплачиваются.
Хранение Продукции Заказчика и Продукции других заказчиков Подрядчика возможно в одном резервуаре при условии сохранения качественных показателей Продукции Заказчика в пределах норм, согласованных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2. ПРИЕМКА СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

2.1. Приемка Сырья и отгрузка Продукции осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя Заказчика (полномочия в обязательном порядке должны быть подтверждены оригиналом доверенности от организации Заказчика), который должен контролировать качество и количество поступаемого Сырья и получаемой Продукции. При этом Заказчик должен обеспечить прибытие представителя не позднее чем через 24 часа, после уведомления Подрядчиком посредством эл. почты о времени приемки/отгрузки.
2.2. Заказчик самостоятельно или с привлечением третьих лиц организует поставку Сырья Подрядчику для дальнейшей переработки. Условия завоза и вывоза Сырья и Продукции, требования к транспорту, состоянию тары (цистерн) и т.д. Стороны согласуют при подписании Дополнительных соглашений, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
2.3. Качество сырья, поставляемого Заказчиком для переработки, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, ОСТу, установленного для соответствующего сырья, подтверждаемого паспортом качества, сопровождающим каждую партию поставляемого сырья.
2.3.1. Потери сырья при транспортировке до производственной Базы относятся на Заказчика.
2.3.2. В случае поступления сырья, не соответствующего требованиям, указанным в п. 2.3. настоящего Договора, нормы выхода, качество и сроки отгрузки нефтепродуктов согласовываются Сторонами дополнительно с учетом технологических возможностей Подрядчика по переработке сырья надлежащего качества.
2.4. Заказчик и Подрядчик обязуются указывать в сопровождающих документах наименование Сырья и Продукции, данные, необходимые для товарно-транспортных накладных, результаты анализов качества Сырья и Продукции либо ссылки на документы, удостоверяющие их качество. В случае расхождения данных по количеству, ассортименту и качеству поставляемого Сырья и Продукции, полученных, соответственно Подрядчиком и Заказчиком, с данными, указанными в товарно-транспортных накладных, Сторона, получившая такие данные, незамедлительно уведомляет другую Сторону об имеющихся расхождениях и составляет соответствующий акт.
Сторона, поставившая Сырье либо Продукцию, по которой имеются расхождения по количеству и качеству, вправе потребовать проведения анализов качества и замеров в присутствии ее полномочных представителей, результаты которых будут считаться окончательными, о чем составляется двухсторонний акт.
2.5. Сырье поставляется Заказчиком автомобильным, железнодорожным или трубопроводным транспортом на склад Подрядчика по следующим реквизитам:
Ст. назначения: ___________
Грузополучатель: __________
Код получателя: _
ОКПО: ___
Продукция отгружается Подрядчиком автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с заявками Заказчика.
2.6. Стороны обязаны согласовывать друг с другом предстоящую поставку Сырья или отгрузку Продукции, в противном случае, принимающая сторона имеет право задержать приемку Сырья или отгрузку Продукции, при этом расходы, возникшие в связи с задержкой приемки Сырья или отгрузки Продукции, несет сторона, нарушившая условия о согласовании.
В случае отгрузки Продукции автомобильным транспортом заявка должна быть подана не позднее, чем за 24 часа до отгрузки.
2.7. Обязательства Заказчика по поставке Сырья считаются выполненными с момента подписания «Приемного акта» Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.8. Риск случайной гибели Сырья или Продукции, с момента приемки Подрядчиком и до момента приемки Заказчиком Продукции возлагается на Подрядчика.
2.9. Подрядчик осуществляет отгрузку Продукции по заявкам (разнарядкам) Заказчика.
2.10. Датой отгрузки Продукции считается: дата, указанная в штемпеле, проставляемом на станции отправления в железнодорожной накладной или при отгрузке автомобильным транспортом – дата товарно-транспортной накладной.
2.11. Заказчик с согласия Подрядчика имеет право на досрочную отгрузку Продукции с соответствующим приближением сроков оплаты услуг по переработке Сырья.
По согласованию Сторон в случае, если остатки Продукции Заказчика меньше минимальной транспортируемой нормы, Заказчик вправе:

• получить остатки Продукции путем самовывоза.
  Риск случайной гибели Продукции, ее утраты, недостачи или случайного повреждения переходит от Подрядчика к Заказчику, с момента сдачи Продукции к перевозке, который определяется:
• при перевозке Продукции железнодорожным транспортом – в момент проставления штемпеля на железнодорожной квитанции в приеме груза на станции отправления;
• при самовывозе Продукции автомобильным транспортом — в момент проставления подписи представителя Заказчика, подтверждающей прием Продукции, на экземплярах товарно-транспортной накладной.
  2.12. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком или Грузополучателем Заказчика, в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 (далее Инструкция № П-6) и от 25.04.66 № П-7 (далее Инструкция № П-7) с последующими изменениями и дополнениями.
  Выпуск продукции оформляется Отчетом переработчика, который составляется ежемесячно на последнее число истекшего месяца и подписывается представителями Сторон (Отчет переработчика – Приложение № 2 к настоящему Договору).
  2.13. Отбор проб Сырья из железнодорожных цистерн производиться в соответствии с ГОСТом 2517-85. Подрядчик вправе выборочно производить отбор проб из железнодорожных цистерн в соответствии с «Методикой отбора проб нефти (углеводородного сырья) из железнодорожных цистерн» при обязательном присутствии представителя Заказчика.
  2.14. В случае обнаружения несоответствия качества Сырья паспорту или предельным показателям, Стороны дополнительно оговаривают качество, ассортимент, количество Продукции, которое может быть изготовлено из поставленного Сырья.
  2.15. При поставке Сырья с увеличенным, по сравнению с паспортом качества, содержанием воды, мех. примесей, концентрацией хлористых солей, других отклонений от качества, Стороны дополнительно оговаривают возможности переработки такого Сырья с определением качества, ассортимента, количества Продукции, которая может быть изготовлена из поставленного Сырья.
  2.16. В случае поставки железнодорожных цистерн с твердым осадком (лед, парафин, грязь и т.д.), объем сырья определяется как разница между общим объемом и объемом твердого осадка, при этом услуги, связанные с освобождением цистерн от твердого осадка оплачивает Заказчик.
  2.17. При поставке железнодорожных цистерн с неисправным нижнем сливом, Подрядчик имеет право возвратить их Заказчику или по его поручению грузоотправителю, либо перекачать сырье в исправную железнодорожную цистерну. При этом возврат цистерн или услуги по перекачке сырья в исправную железнодорожную цистерну оплачиваются Заказчиком.
  2.18. Продукты, полученные в результате переработки сырья Заказчика, принадлежат Заказчику в количествах, определенных «Актом приема передачи нефтепродуктов», подписываемым ежемесячно.
  2.19. Поставка сырья осуществляется в опломбированных железнодорожных цистернах с нижнем сливом.
  2.20. После переработки партии Сырья Подрядчиком и Заказчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием периода переработки партии Сырья, выработанной и размещенной Продукции Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Отчетным периодом (отчетным месяцем) по настоящему Договору является календарный месяц.
3.2. Оплата работ по изготовлению Продукции по настоящему Договору из Сырья Заказчика производится на основании расценок, включающих НДС и затрат по возмещению Продукции по заявкам Заказчика. Расценки за выполнение работ по настоящему Договору согласуются сторонами по предложению Подрядчика ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующему месяцу, в котором должна быть осуществлена поставка. С момента подписания расценок за выполнение работ по настоящему Договору обеими Сторонами — это становится Приложением к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

• 50% от планируемого объема работ по изготовлению Продукции осуществляется Заказчиком не позднее 30 числа месяца предшествующему месяцу изготовления Продукции, при условии наличия подписанного Сторонами ежемесячного Дополнительного соглашения, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.
• 50% от планируемого объема осуществляется Заказчиком до 15 числа месяца, в котором осуществляется изготовление Продукции.
  3.4. Стороны ежемесячно подписывают Акт сверки ресурсов и взаимных расчетов. Для подписания Акта сверки ресурсов и взаимных расчетов Подрядчик в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт сверки расчетов за отчетный месяц. Заказчик обязан в течение 5-х (пяти) рабочих дней подписать его или направить мотивированный отказ от подписания Акта сверки расчетов.
  3.5. Сторонами может быть установлен иной порядок расчетов в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон.
  3.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.7. Ежемесячно, в течение 10 дней по окончании соответствующего месяца Подрядчик рассчитывает акциз, подлежащий перечислению в бюджет за выпущенную подакцизную Продукцию, исходя из фактического количества подакцизной Продукции, выработанной Подрядчиком из Сырья Заказчика и переданной Заказчику по Акту приема-передачи в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик оплачивает акциз в полном объеме до 15 числа следующего за отчетным месяцем.
  3.8. Заказчик возмещает Подрядчику дополнительно понесенные им расходы, связанные с транспортировкой по настоящему Договору, при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих такие расходы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество изготовленной Продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ и сортности, установленным для изготовляемой Продукции. Сроки выполнения работы по изготовлению Продукции определяются Сторонами в ежемесячно подписываемых дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
4.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком Сырье, после окончания работ представить отчет о его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой Продукции, не переданной Заказчику.
4.1.3. Подрядчик обязан в течение 48 часов предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком Сырья;
б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок, Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства;
в) в случае аварийных ситуаций произошедших из-за поломки оборудования, требующих ремонта или замены, а также из-за прекращения подачи третьими лицами промышленной воды для охлаждения оборудования, электроэнергии, канализационных услуг и других внеплановых ситуаций.
4.1.4. Осуществлять хранение находящегося у него Сырья и Продукции Заказчика в соответствии с п. 1.4.
4.1.5. В момент возникновения дополнительных расходов, не входящих в стоимость оказания услуг по настоящему Договору, уведомить Заказчика. В случае не уведомления, Заказчик имеет право отказаться от возмещения таких расходов.
4.1.6. Возмещать Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора, если такие убытки явились следствием виновных действий Подрядчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Заблаговременно, за 10 дней до предполагаемой поставки Сырья Подрядчику, предоставить Подрядчику необходимый объем Сырья (определяется отдельно по заявке Подрядчика), с целью проведения Подрядчиком предварительной оценки и определения пропорций изготовления Товара. Данные указанной оценки ложатся в основу существенных условий, определяемых в Приложениях.
4.2.2. Предоставить качественное, в соответствии с ГОСТ, ТУ, Сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком задания.
4.2.3. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительными соглашениями и Приложениями к Договору.
4.2.4. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовать осуществление таможенных процедур, при отгрузке нефтепродуктов за пределы Российской Федерации и оплатить таможенные пошлины и сборы за таможенное оформление в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
По соглашению Сторон таможенные процедуры могут быть выполнены Подрядчиком за счет Заказчика. Расходы, связанные с выполнением таможенных процедур, оплачиваются в порядке предварительных платежей за 10 (десять) банковских дней до предполагаемого срока отгрузки нефтепродуктов.
4.2.5. Выдать в случае необходимости Подрядчику доверенность для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору.
4.2.6. В случае отказа Заказчика от дальнейшей переработки Сырья по настоящему Договору, Заказчик обязуется вывезти остатки Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика Подрядчику.
4.2.7. В случае превышения количества Продукта, находящегося на хранении, предусмотренного п. 1.4. настоящего Договора, в течение 3-х рабочих дней произвести отгрузку излишков Продукции.
4.2.8. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.2.7. настоящего Договора, Подрядчик вправе приостановить или снизить дальнейшую переработку Сырья Заказчика по согласованию с Заказчиком. Заказчик обязан направить сове согласование в адрес Подрядчика не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика такого запроса.
4.2.9. Возмещать Подрядчику все убытки, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, если такие убытки явились следствием виновных действий Заказчика.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.Осуществлять наблюдение за ходом и качеством выполняемого Подрядчиком задания, соблюдением сроков выполнения, но при этом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. За задержку расчетов за выполненные по настоящему Договору работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере _ от стоимости подлежащих оплате работ, за каждый день просрочки. 5.3. За нарушения сроков выполнения работ, установленных в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере от стоимости объема, подлежащего переработке в соответствии с дополнительными соглашениями, за каждый день просрочки.
5.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком Сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное Сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это Сырье учитывается у Заказчика.
5.5. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.
5.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и дополнительных соглашений, ухудшившими результат работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.7. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.2.7. настоящего Договора, Подрядчик вправе выставить Заказчику штрафные санкции из расчета упущенной выгоды Подрядчика, которая определяется как разница между среднесуточной переработкой в зависимости от количества запланированного к поставке Сырья Заказчика на расчетный период умноженная на стоимость переработки одной тонны Сырья, согласованной в Дополнительном соглашении к настоящему Договору на расчетный период, но не более __ от общей стоимости переработки за расчетный период.
5.8. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления), с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 календарных дней со дня получения Стороной претензии (уведомления).

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или части и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
6.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке, предусмотренном п.п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора, то он разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае, если одна из Сторон не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, Стороны руководствуются ст. 401 ГК РФ.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями, а в части согласования условий – с момента подписания соответствующих Приложений, обеих сторон и действует до «» __ 20_ г.
В случае если за 30 календарных дней до даты окончания действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор пролонгируется на тех же условиях на один календарный год.
8.2. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
8.4. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.
8.5. Сторона, допустившая нарушение условий настоящего раздела Договора, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме.
8.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.7. Дополнительные соглашения, любые приложения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, подписанные при помощи средств факсимильной связи, позволяющие достоверно установить, что документ происходит от Стороны по Договору, имеют юридическую силу с последующей передачей оригиналов документов в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента отправки указанных документов по средствам факсимильной связи.
8.8. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телеграфным или факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
8.9. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
8.10. В случае возникновения вопросов, неурегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
8.11. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения принятых Сторонами обязательств.
8.12. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.13. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 —
2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:
«__________» «_________»
ИНН/ КПП _______________ ИНН/ КПП _______________
ОГРН ____________________ ОГРН ____________________
Юр. адрес: ________________ Юр. адрес: ________________
Р/с ______________________ Р/с ______________________
К/с ______________________ К/с ______________________
БИК _____________________ БИК _____________________
От Поставщика От Исполнителя:
________________ _______________
«____________» «___________»
_/ __/ __/ _/